首页 > 专业领域 > 房地产与建设工程
专业领域
二维码
某建筑公司诉2018香港正版生肖表某工程公司建筑工程施工合同纠纷案
发布人:    发布时间:2014-1-27 13:54:23    浏览数:786

某建筑公司(以下简称“原告”)与某工程公司(以下简称“被告”)分别签订了三份建筑工程施工合同,约定由原告为被告建造厂房,其中《厂房建设合同》和《土建及机电工程合同》约定纠纷交由法院管辖。双方就是否按约全面履行支付工程款事宜,未能达成一致意见。原告以被告未全面履行支付义务提起诉讼,要求被告支付剩余工程款及利息,误工损失费和利润损失费,被告认为自己已按约全额支付工程款且不存在逾期支付责任,而以原告未按约按时完成工程提出反诉主张逾期违约金。本案中,本所章琦律师接受被告的委托。

庭审中,原告申请法院委托某司法审计单位对该工程进行审价,双方围绕“是否按约全面履行支付工程款”和“是否逾期完工”事宜进行激烈的辩论。原告主张依据司法审计报告来结算工程总价,被告辩四不像图片称审计报告中部分土方工程并不存在,且办公装修为其他施工队施工,相关的安全施工费、环境保护费等根据合同约定也不应计入工程总价中。针对是否逾期完工,被告(反诉原告)认为原告(反诉被告)对施工现场缺乏管理未按合同约定竣工,原告则提供证据认为是因被告造成未能按时竣工。法院经审理查明,认为本案工程款应按司法审价报告进行结算,但也采纳被告关于土方工程款和装修工程款的异议,上述安全施工费、环境保护费等根据合同约定不应计入工程款中。对于是否逾期完工,法院认为原告确实逾期,但被告也存在一定过失,所以减少了违约金的数额。最终,法院认为被告已支付的工程款应先抵扣先到期完工的工程款,被告应向原告支付扣除上述不应计入工程款的金额及利息;同时要求原告向被告支付一定违约金。